1、【
简答题】
（2003年试点试卷试题）某段路基，按设计文件提供的取土场的填料为山皮土，承包商进入现场后发现，在路基附近的河中有大量的符合路基填筑的砂砾，且具开采容易、运距较指定土场近，价格也较山皮土便宜，故在征得监理工程师同意后，即用此砂砾进行本段路基的填筑，但在路基填筑完成后，承包商以使用砂砾填筑的路基其强度较山皮土填筑的路基强度高为由，提出了变更申请，要求以合同的工程量清单中的砂砾垫层的单价（高于山皮土）来支付。
问题
（1）监理工程师可否批准此变更，理由如何？
（2）应以哪个单价支付？
[20分]
解析：
（1）监理工程师不能批准此变更。理由如下：
①设计文件中提供的取土场可以使用。承包人在投标报价时是以设计文件中提供的土场考虑的。
②使用山皮土能满足设计的路基强度的要求，业主没有提出在此基础上再提高强度的要求。
③砂砾垫层与用砂砾填筑路基两者有较大的区别，其使用功能不同，技术要求、施工工艺、质量验收标准均不同，单价相差较大，故不能套用砂砾垫层单价。
（2）应以原山皮土单价支付，或以实际的材料、价格、运距重新计算后的单价支付。
2、【
简答题】
（2003年试点试卷试题）某公路建设项目，路面为沥青混凝土路面。业主委托一监理单位进行施工阶段的监理，并分别与监理单位和施工单位签定了合同。在施工过程中，承包单位没有做沥青混凝土路面的技术，按照合同约定，提出需将路面工程进行分包。为了保证施工质量，并赶在冬季前作完路面工程，业主代表选择了一家专业沥青混凝土施工公司，将路面工程分包给该专业施工公司（合同未签），并向承包施工单位和监理单位发出通知，要求施工单位配合路面分包单位施工。
问题
（1）你认为业主代表的做法是否正确？为什么？
（2）若承包人提出异议，监理工程师应按什麽程序协调有关方的关系？
（3）分包单位施工完毕后，向监理工程师报送了工程款支付申请和工程结算书，你认为监理工程师应如何处理？
[20分]
解析：
（1）业主代表的做法不正确。理由：
①业主代表不应直接分包，工程分包是承包人的权利，业主这样做属于违约。
②业主代表没有通过监理工程师直接向施工单位发通知不对，业主这样做也属于违约。
③业主代表自行选择分包人不正确。
（2）监理工程师的协调：
①由总监理工程师签发监理通知，要求业主终止违约做法。
②在承包人自愿的条件下，由承包人向监理工程师提出分包申请，并将分包人的资质材料报送监理工程师，由监理工程师审核和确认，并报送业主批准。
③由承包人与被批准的分包人签定分包协议，报监理工程师核备。
（3）监理工程师对分包单位申请的处理：
①退回分包人的支付申请，并告知分包人，分包工程的所有合同事宜均需通过承包人办理。
②通知承包人对分包的工程质量进行验收并向监理工程师报验。
3、【
简答题】
某国际工程承包方在施工过程中，发现其开挖土方的工作量超出原标书里规定的工作数量，对此，他要求索赔展延工期和经济赔偿。
问题
(1)承包方应在何时提出索赔要求?
(2)监理工程师应如何处理该项索赔?
(3)如果承包方对监理的决定不服，可采取什么措施维护权利?
[10分]
解析：
(1)事故发生后的28天内以正式函件向工程师提出索赔申请，并于提出申请后28天内报出索赔数额。
(2)监理工程师应对承包方的索赔申请进行审核，分清责任归属，剔除不合理要求，拟算出合理赔款额和工期展延天数，此后，与承包方谈判。若双方达成协议，监理工程师可以提出一个合理的单位成价格作为最终处理意见，并报送业主，相应通知承包方。
(3)如果承包方不同意监理的决定，就会导致合同纠纷。可通过协商或仲裁的方式维护权利。
4、【
简答题】
某厂(甲方)与某建筑公司(乙方)签订了某工程项目施工合同，同时与某降水公司签订了工程降水合同。甲乙双方合同规定：采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10％以上时调整单价；工作B、E、C作业使用的主导施工机械一台(乙方自备)，台班费为400元／台班，其中施工机械台班折旧费为50元／台班。施工网络计划见下图(单位：天)。
甲乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件：
(1)降水方案错误，致使工作D推迟2天，乙方人员配合用工5个工日，窝工6个工日；
(2)8月21日至8月22日，场外停电，停工2天，造成人员窝工16个工日；
(3)因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300m
3增至350m
3，超过了10％；合同中该工作的综合单价为55元／m
3，经协商调整后综合单价为50元／m
3；
(4)为保证施工质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量15m
3，该工作综合单价为78元／m
3；
(5)在工作D、E均完成后，甲方指令增加一项临时工作K，经核准，完成该工作需要1天时间，机械1台班，人工10个工日。
问题
(1)上述哪些事件乙方可以提出索赔要求?哪些事件不能提出索赔要求?说明其原因。
(2)每项事件工期索赔各是多少?总工期索赔多少天?
(3)工作E结算价应为多少?
(4)假设人工工日单价为25元/工日，合同规定窝工人工费补偿标准为12元/工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的20％，工作K的综合取费为人工费的80％。试计算除事件(3)外合理的费用索赔总额。
[20分]
解析：
(1)事件(1)可提出索赔要求，因为降水工程由甲方另行发包，是甲方的责任。
事件(2)可提出索赔要求，因为因停水、停电造成的人员窝工是甲方的责任。
事件(3)可提出索赔要求，因为设计变更是甲方的责任，且工作E的工程量增加了50m
3，超过了招标文件中工程量的10％。
事件(4)不应提出索赔要求，因为保证施工质量的技术措施费应由乙方承担。
事件(5)可提出索赔要求，因为甲方指令增加工作，是甲方的责任。
(2)事件(1)：工作D总时差为8天，推迟2天，尚有总时差6天，不影响工期，因此可索赔工期0天。
事件(2)：8月21日至8月22日停工，工期延长，可索赔工期：2天。
事件(3)：因工作E为关键工作，可索赔工期：(350—300)m
3／(300m
3／6天)=1天。
事件(5)：因E、C均为关键工作，在该两项工作之间增加工作K，则工作K也为关键工作，索赔工期：1天。
总计索赔工期：0天+2天+1天+1天=4天。
(3)按原单价结算的工程量：300m3×(1+10％)=330m
3；
按新单价结算的工程量：350m
3—330m3=20m
3；
总结算价：330m
3×55元／m
3+20m
3×50元／m
3=19150元。
(4)事件(1)：人工费：6工日×12元／工日+5工日×25元／工日×(1+20％)=222元；
事件(2)：人工费：16工日×12元／工日=192元；
机械费：2台班×50元／台班=100元；
事件(5)：人工费：10工日×25元／工日×(1+80％)=450元；
机械费：1台班×400元／台班=400元；
合计费用索赔总额为：222元+192元+100元+450元+400元=1364元。
线下考试期中/期末考试、集中培训考试
招聘考试在线笔试、大型校招、社招
认证考试岗位认证、职业资格认证、技能考核认证
考试测验学生测验、员工考核、培训考试
新员工培训搭建新员工入职培训体系
岗位培训岗位学习地图、人才培养
知识店铺搭建专属知识店铺、实现知识变现
刷题练习题库刷题、每日一练、打卡练习
知识竞赛党建活动、安全生产活动、协会竟赛
期末考试在线考试考核提高考试管理效率
网课教育直播打卡学习等功能让网课教育更灵活
企业年会组织企业年会闯关答题赢红包活动
学校高校大规模在线考试解决方案
制造行业员工培训体系解决方案
零售行业岗位人才培养解决方案
金融行业专业技能培训解决方案
客服热线:400-886-8169 | 周一至周日 8:00-22:00