1、【
单选题
】
设计合同中,判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指( )。
[1分]
、
从订立合同之日起,至交付全部设计文件之日止
、
从设计人接到发包人支付的定金之日起,至交付全部设计文件之日止
、
从订立合同之日起,至完成全部变更设计文件之日止
、
从设计人接到发包人支付的定金之日起,至完成全部变更设计文件之日止
答案:
2、【
单选题
】
施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况,按照施工合同示范文本通用条款规定,( )。
[1分]
、
发包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人
、
工程师应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人
、
承包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知工程师
、
承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师
答案:
3、【
单选题
】
某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由( )进行审查认可。
[1分]
、
承包总体工程设计的设计单位
、
发包人
、
监理工程师
、
设备安装承包商
答案:
4、【
单选题
】
设备安装完毕进行试车检验的结果表明,由于工程设计原因未能满足验收要求。承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。按照合同责任应( )。
[1分]
、
追加合同价款但工期不予顺延
、
由承包人承担费用和工期的损失
、
追加合同价款并相应顺延合同工期
、
工期相应顺延但不补偿承包人的费用
答案:
5、【
单选题
】
施工合同的组成文件中,结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正,使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是( )
[1分]
、
协议书
、
专用条款
、
标准条款
、
质量保修书
答案:
6、【
单选题
】
依据施工合同示范文本通用条款,在施工合同履行中,如果发包人不按时支付预付款,承包人可以( )。
[1分]
、
立即发出解除合同通知
、
立即停工并发出通知要求支付预付款
、
在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款,如仍不能获得预付款,则在发出通知7天后停止施工;
、
在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款,如仍不能获得预付款,则在发出通知之日起停止施工
答案:
7、【
单选题
】
工程具备竣工验收条件,承包人应当向发包人申请工程竣工验收,递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理工程的,工程竣工报告须经( )签署意见。
[1分]
、
总监理工程师
、
直接负责该工程的监理工程师
、
发包人代表
、
质量监督机构负责人
答案:
8、【
单选题
】
某工程项目,发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时,由于甲承包人不配合,给乙承包人造成了一定的损失,该损失应当由( )承担。
[1分]
、
乙承包人
、
发包人
、
甲承包人
、
工程师
答案:
9、【
单选题
】
某施工合同的合同工期为20个月,专用条款规定,承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月,因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后,工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第22个月,工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力,认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月,则竣工结算时应按( )。
[1分]
、
延误1个月竣工赔偿
、
提前1个月竣工奖励
、
不追究延误竣工责任,也不给予奖励
、
考虑工程师的认可作用,按延误0.5个月赔偿
答案:
10、【
单选题
】
施工合同示范文本通用条款规定,承包人对( )的保修期限应为5年。
[1分]
、
地基基础工程
、
屋面防水工程
、
设备安装工程
、
排水管道工程
答案:
11、【
单选题
】
在施工合同履行中,发包人按合同约定购买了玻璃,现场交货时承包人派代表共同进行现场交货清点,检验接收后交承包人的仓库保管员保管,施工使用时发现部分玻璃损坏,则应由( )。
[1分]
、
保管员负责赔偿损失
、
发包人承担损失责任
、
承包人负责赔偿损失
、
发包人与承包人共同承担损失责任
答案:
12、【
单选题
】
施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中,约定违约金是2.0万元,但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是2.2万元,施工企业应要求供应商支付( )。
[1分]
、
4.2万元
、
2.2万元
、
2.0万元
、
0.2万元
答案:
13、【
单选题
】
材料采购合同履行中,供货方提前将订购的材料发运到工程所在地,且交付数量远多于合同约定,采购方应该( )。
[1分]
、
提取全部材料,按实际交付数量付款
、
按合同订购的数量提货,也按合同订购数量付款
、
拒绝提前提货,拒付货款
、
提取全部材料,按订购数量付
答案:
14、【
单选题
】
当事人提出证据证明仲裁裁决的证据是伪造的,可以向( )申请撤销裁决。
[1分]
、
该仲裁委员会
、
仲裁委员会所在地的行政机关
、
仲裁委员会所在地的基层人民法院
、
仲裁委员会所在地的中级人民法院
答案:
15、【
单选题
】
在施工合同中,( )是承包人的义务。
[1分]
、
提供施工场地
、
办理土地征用
、
在保修期内负责照管工程现场
、
工程施工期内对施工现场的照管负责
答案:
16、【
单选题
】
FIDIC《施工合同条件》为了合理地分担风险责任,定义( )为基准日。
[1分]
、
投标截止日期前第28天
、
投标截止日期后第28天
、
投标截止日
、
工程师颁发履约证书日
答案:
17、【
单选题
】
依据FIDIC《施工合同条件》,动员预付款的扣还应当( )。
[1分]
、
在首次支付工程进度款时起扣
、
自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10%那个月起扣
、
自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10%那个月起扣
、
自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣
答案:
18、【
单选题
】
施工合同示范文本通用条款规定,施工中,发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程,但随后又发现材料有质量问题,此时应由( )。
[1分]
、
发包人追加合同价款,相应顺延工期
、
发包人追加合同价款,工期不予顺延
、
承包人承担发生的费用,相应顺延工期
、
承包人承担发生的费用,工期不予顺延
答案:
19、【
单选题
】
工程质量监督机构是( )。
[1分]
、
建设行政主管部门的所属机构
、
建设行政主管部门委托的社会中介
、
发包人委托的社会中介
、
承包人委托的社会中介
答案: